ДОГОВОР-ОФЕРТА

 

г. Екатеринбург

ООО «Кактус» в лице Генерального директора Кузнецова С.В., действующего на основании Устава, в дальнейшем именуемое Исполнитель, настоящим договором-офертой выражает намерение заключить договор поставки сувенирной продукции (далее Договор) с любым лицом, которое отзовется на это предложение.

В соответствии со ст. 438 Гражданского Кодекса РФ (ГК РФ) в случае принятия изложенных ниже условий Договора и оплаты (частичной оплаты) продукции лицо, производящее таким образом акцепт этой оферты, становится Заказчиком.

Датой заключения настоящего Договора считается дата поступления на расчетный счет Исполнителя соответствующей оплаты/частичной оплаты Заказчиком продукции Исполнителя.

1.  Предмет Договора.

1.1.   В соответствии с настоящим Договором Исполнитель принимает на себя обязательство изготовить и передать Заказчику сувенирную продукцию.

2.  Условия и сроки выполнения работ.

2.1.   Заказчик подает заявку на поставку (изготовление и/или нанесение принтов на материал Заказчика) сувенирной продукции. Заявка может быть подана Заказчиком посредством электронной почты, различных мессенджеров, размещения онлайн-заказа. В заявке Заказчик указывает наименование, количество, характеристики продукции, размер принтов/логотипов.

2.2.   Высланная Заказчиком в адрес Исполнителя заявка, содержащая во вложении макет изготавливаемой продукции, автоматически становится для Исполнителя техническим заданием на изготовление продукции.

2.3.   Заказчик обязан предоставить макеты, соответствующие техническим требованиям Исполнителя к макетам:

·         Макеты могут быть предоставлены в векторном и растровом виде.

·         Цветовая модель – CMYK + White (полноцвет)

·         Для полной уверенности в конечном результате рекомендуется заказать сигнальный образец.

·         Растровые изображения должны иметь разрешение 300–600 dpi

·         Минимальная толщина печатных элементов – 0,6 мм

·         Минимальная толщина инверсных линий (пробельных элементов) – 0,7 мм.

·         Минимальный размер одиночного элемента 2х2 мм

·         Минимальное содержание каждого цвета (CMYK) не менее 18%.

·         Общее превышение суммарной красочности более 280% негативно скажется на качестве печати.

·         Не рекомендуется использовать шрифты размером меньше 6pt

2.4.               Исполнитель имеет право не принять макеты к исполнению, если они не соответствуют техническим требованиям Исполнителя к готовым макетам, предоставляемым Заказчиком.

2.5.               При осуществлении Исполнителем разработки макетов Продукции, Заказчик в течение 1 (одного) рабочего дня после получения макета обязуется либо предоставить перечень необходимых изменений в макете, либо направить Исполнителю утвержденный макет предусмотренным настоящим Договором способом.

2.6.               Заказчик гарантирует, что Исходные материалы, предоставленный макет и все

составляющие макета (изображения, слоганы, товарные знаки и др.) принадлежат Заказчику на законных основаниях, нанесение указанных элементов в целом и по частям не нарушает права и законные интересы третьих лиц.

2.7.               Заказчик освобождает Исполнителя от всех претензий третьих лиц о нарушении прав на объекты интеллектуальной собственности, предъявленных Исполнителю в связи с использованием указанных объектов интеллектуальной собственности при исполнении настоящего Договора, в том числе использование товарных знаков. Заказчик от своего имени будет урегулировать претензии о нарушении прав третьих лиц на объекты интеллектуальной собственности непосредственно с предъявителем данных претензий во всех случаях, когда это допускается законодательством РФ. Если Исполнитель будет привлечен к ответственности или понесет убытки в связи с нарушением Заказчиком указанных в настоящем пункте гарантий, Заказчик обязан возместить Подрядчику все

понесенные убытки.

2.8.   На основании заявки Заказчика Исполнитель выставляет счет, в котором указываются наименование, количество и стоимость продукции. Оплата/частичная оплата данного счета означает принятие Заказчиком условий настоящего Договора.

2.9.   Переписка между Сторонами осуществляется путем отправления одной стороной в адрес другой стороны оформленного в письменном виде документа посредством электронной почты, различных мессенджеров. Данная переписка имеет юридическую силу и может использоваться в качестве доказательств в суде.

2.10.            Срок изготовления продукции составляет от 1 до 20 рабочих дней с момента предоставления макета, соответствующего техническим требованиям Исполнителя к готовым макетам, в зависимости от сложности изготовления и количества продукции, указанных в заявке.

2.11.            Исполнитель вправе досрочно сдать Заказчику готовую продукцию.

2.12.            Исполнитель может увеличить срок исполнения заказа, если Заказчик вносит изменения в готовый макет на этапе производства и если готовый макет, предоставленный Заказчиком, требует доработки.

2.13.   Доставка готовой продукции со склада Исполнителя осуществляется силами Заказчика. Стороны могут договориться о доставке продукции силами Исполнителя за отдельную плату.

3.  Стоимость продукции и порядок расчетов.

3.1.   Стоимость конкретной партии готовой продукции указывается в счете на оплату, выставляемом Исполнителем.

3.2.   При размещении заказа Заказчик оплачивает не менее 50% стоимости продукции. Оставшаяся часть оплачивается Заказчиком до момента сдачи продукции.

3.3.   Оплата производится в рублях на основании счета Исполнителя.

3.4.   Платеж по счету считается осуществленным с момента поступления денежных средств, указанных в счете, на расчетный счет Исполнителя.

4.  Качество продукции.

4.1.   Качество готовой продукции должно соответствовать стандартам печати, по которым работает Исполнитель.

4.2.               Стандарты печати:

§  Допускается отклонение цвета на 10% - 12% или до 4 (четырех) единиц.

§  Допускается отклонение изображения по горизонтали на +/- 2 см., у трикотажных изделий и изделий, содержащих лайкру на +/– 3,5 см.

§  Допускается отклонение изображения по углу наклона до +/-8 градусов.

§  Допускается не совмещение линий и элементов изображения на 0,2 мм. относительно друг друга при печати более двух цветов в макете.

§  Допускается просвечивание краски при печати на тканях.

§  Допускается затекание пробеленных элементов, или не пропечатка линий , не соответствующих техническим требованиям к данному виду печати.

§  Не допускается стирка изделий, кроме как в ручном режиме, а так же воздействие на трансферы горячими предметами и растворителями.

§  Допускается отслаивание трансфера на нейлоновых и полиэстеровых тканях (зонты, ветровки и т.п.) при воздействии на изображение острыми предметами.

§  Если термотрансфер проходит скотч-тест (2-3 раза), такое нанесение считается качественными.

§  Допускается наличие клеевого слоя по контуру изображения нанесенного трансфером до 1 мм.

§  Стойкость термотрансферов на тканях с пвх, pu пропиткой (водоотталкивающей пропиткой) пониженная, то-есть, не предназначена для длительного использования.

§  При нанесении трансфера на изделия, требующие складывания, сворачивания при упаковке (зонты, дождевики, ветровки и т. п.) допустимы заломы на лого в местах сгибов и на складках изделия.

§  При нанесении трансфера на ткани с коэффициентом растяжения более 0,2, допустимо растрескивание изображения (ткань тянется +20% от своего исходного состояния).

5.  Порядок сдачи-приемки продукции

5.1.   Продукция выдается (отгружается) со склада Исполнителя после 100% оплаты ее стоимости Заказчиком.

5.2.   Отгрузка готовой продукции осуществляется только при наличии Доверенности (у представителя Заказчика) или печати со стороны Заказчика.

5.3.   При обнаружении каких-либо дефектов в пределах допустимых норм, обозначенных в требованиях к качеству готовой полиграфической продукции (размещены на официальном сайте Исполнителя www.kaktys.pro), тираж принимается Заказчиком без предъявления претензий как соответствующий допустимым критериям по качеству.

 

5.4.   Мотивированный отказ от приема готовой продукции Заказчиком фиксируется путем составления двустороннего акта о несоответствии готовой продукции Техническому заданию или нормам печати.

5.5.   Претензии по количеству и качеству продукции принимаются в течение 3 (трех) рабочих дней с момента передачи продукции Заказчику. Исполнитель обязан предоставить ответ на претензию в течение 10 (десято) рабочих дней с момента ее получения.

6.  Права и ответственность сторон.

6.1.   Исполнитель несет ответственность за качество и сроки изготовления продукции, ее соответствие нормам качества.

6.2.   Исполнитель не несет ответственности за содержание продукции, а также за нарушение Заказчиком норм части 4 Гражданского кодекса РФ.

6.3.   При предоставлении Заказчиком файла с готовой версткой или готовым postscript’ом Исполнитель не несет ответственности за неправильное написание Заказчиком верстки, postscript файла, не несет ответственности за пропущенные символы, картинки и грамматические ошибки в предоставленных Заказчиком файлах, а также за ошибки, вызванные несоблюдением в верстке технических требований Исполнителя. При возникновении брака ввиду несоблюдения технических требований вся ответственность ложится на сторону, предоставившую некорректный макет.

6.4.   Заказчик несет ответственность за качество предоставленных макетов, их соответствие техническим требованиям Исполнителя к макетам, а также за своевременную оплату стоимости готовой продукции в порядке, установленном настоящим Договором.

6.5.   В случае нарушения Заказчиком определенного Договором в пункте 3.2. порядка оплаты продукции Исполнитель вправе в одностороннем порядке отказаться от поставки продукции по конкретной заявке.

6.6.   При несоответствии готовой продукции/части готовой продукции Техническому заданию и/или при наличии дефектов в количестве, превышающем допустимый процент всех несоответствий (дефектов) в тираже, указанный в требованиях к качеству готовой полиграфической продукции, размещенных на официальном сайте Исполнителя www.30p.ru, Исполнитель безвозмездно устраняет недостатки путем изготовления новой партии/части партии продукции при условии возврата Заказчиком всей бракованной продукции на склад Исполнителя.

6.7.   Заказчик имеет право потребовать от Исполнителя выплаты исключительной неустойки в размере 0,1 % от стоимости не поставленной в срок продукции за каждый день нарушения сроков сдачи готовой продукции, но не более 15% общей стоимости продукции.

6.8.               Исполнитель имеет право потребовать от Заказчика выплаты исключительной неустойки в размере 0,1 % от суммы неоплаченной продукции за каждый день просрочки оплаты, но не более 30 % общей стоимости продукции.

6.9.   Исполнитель обязуется хранить продукцию на собственном складе в течение 10 дней с даты изготовления. По окончании 10-дневного срока хранение осуществляется за плату исходя из следующей стоимости: объем продукции до 1 куб. м. – 500 руб., более 1 куб. м. – 1500 руб. за каждый день хранения продукции.

6.10.   Общий срок хранения продукции не может превышать 45 календарных дней с даты изготовления. По истечении указанного срока хранения Исполнитель вправе утилизировать не вывезенную Заказчиком продукцию или отправить продукцию в адрес Заказчика, наложенным платежом.

6.11.   Все возникающие в процессе исполнения настоящего Договора споры разрешаются путем переговоров или обращения в Арбитражный суд Свердловской области.

7.  Форс-мажорные обстоятельства

7.1.   В случае возникновения каких-либо обстоятельств, делающих невозможным полное или частичное выполнение одной из сторон соответствующих обязательств в рамках настоящего Договора, а именно: стихийных бедствий, войны, государственного запрета на экспорт/импорт необходимых материалов, других обстоятельств, не зависящих от сторон, подписавших настоящий Договор, срок, указанный для выполнения обязательств, должен быть продлен на период, пока указанные обстоятельства или их последствия не будут устранены.

8.  Действие оферты

8.1.   Оферта вступает в силу с момента размещения в сети Интернет по адресу www.kaktys.pro и действует до момента отзыва Оферты Исполнителем.

8.2.   Исполнитель оставляет за собой право внесения изменений в условия и/или отзыва Оферты в любой момент по своему усмотрению. В случае внесения Исполнителем изменений в Оферту, таковые вступают в силу с момента размещения измененного текста Оферты в сети Интернет по указанному в п.8.1. Договора адресу, если иной срок не определен дополнительно при таком размещении.

8.3.   Заказчик производит Акцепт Оферты посредством оплаты/частичной оплаты Счета, что равносильно заключению договора (ст. 438 ГК РФ) на условиях Оферты.